距离会员到期还有30

  • /注册
  • 消息 动态0
  • 官宣! 防疫经费:40元/天/人,列入工程造价! 关于工期,人、材、机费用调整细则!

    提问 发帖 回复

    一、关于工期调整   新冠疫情顺延工期计算方式:顺延工期计算从当地省市政府启动重大突发公共卫生事件一级响应)至解除之日止;   二、关于防疫成本计算:   2.1、防疫成本前提条件

    一、关于工期调整
     
    新冠疫情顺延工期计算方式:顺延工期计算从当地省市政府启动重大突发公共卫生事件一级响应)至解除之日止
     
    二、关于防疫成本计算:
     
    2.1、防疫成本前提条件:疫情防控期间,建设工程确因需要必须施工的;
     
    2.2、防疫成本具体内容:口罩、酒精、消毒水、手套、体温检测器、电动喷雾器等疫情防护物质费用和防护人员费用;
     
    2.3、防疫成本调整细则:由承发包双方按实签证,进入结算,疫情防护费应及时足额支付;

    2.4、防疫成本计算时间自文件发布之日起施行,有效期暂定三个月(郑州建设局)。

    2.5、防疫成本具体数额:浙江住建厅明确:疫情防控期间继续施工的项目,可在工程造价中单列疫情防控专项经费,按照每人每天40元的标准计取。
     
    三、关于人工费、材料费调整:

    3.1、无锡住建局:

    a、人工单价作为政策性调整的内容,风险应由发包人承担,应予以调整。合同约定不能调整的,发承包双方应依据工程的实际情况,按情势变更原则,通过签订补充协议重新约定。

    b、设备材料价格的风险,合同中有约定材料设备调整方法的,按照合同约定执行。如原合同中未约定材料设备价格调整办法或原材料设备价格调整办法明显显失公平的工程,发承包双方应根据工程实际情况及市场因素,按情势变更原则,签订补充协议,合理确定材料设备价格调整办法。

    3.2、湖南住建厅人工工资:疫情防控期间完成的工程量,其人工费可由承发包双方签证确认并按实调整材料价格:因疫情影响,导致材料价格异常波动,承发包双方应根据实际情况及时签证并按实调整。
     
    3.3、浙江住建厅因疫情防控导致人工、材料价格重大变化,相应调整方式在合同中没有约定的,建设单位和施工企业、工程总承包企业可根据实际情况适用情势变更,依据《浙江省建设工程计价依据(2018版)》中“5%以内的人工和单项材料价格风险由承包方承担,超出部分由发包方承担”的原则合理分担风险。
    3.4、三明市住建局:bob电竞app企业在工程项目开复工后,应对疫情防控采取完善工地封闭式管理、完善人员防控、卫生消毒防控、日常监测排查等措施,产生的额外费用按实计算,列入工程项目措施费计算工程造价。
    3.5、郑州市住建局:将防疫期间施工单位在对应承建项目所产生的防疫成本列为工程造价予以全额追加。
    3.6、青岛市住建局:由于疫情防控措施落实产生的实际费用可列入工程造价成本。


    no.1

    湖南省住建厅文件


    1.png


    湖南省住房和城乡建设厅


    湘建价函 [2020]  7号


    湖南省住房和城乡建设厅关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知


    各市州住房和城乡建设局,各有关单位:


    为全面贯彻落实党中央国务院、湖南省委省政府关于新冠肺炎疫情防控工作部署要求,坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战。结合我省具体情况,现将新冠肺炎疫情防控期间我省建设工程计价有关事项通知如下:


    一、关于工期调整


    受新冠肺炎疫情影响,疫情防控期间未复工的项目,工期应按照《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2013)第9.10 不可抗力的规定予以顺延,顺延工期计算从2020年1月23日起(湖南省决定启动重大突发公共卫生事件一级响应)至解除之日止;疫情防控期间复工的项目,建设工程合同双方应友好协商,合理顺延工期。


    二、关于费用调整


    (一)疫情防控期间未复工的项目,费用调整按照法律法规及合同条款,按照不可抗力有关规定及约定合理分担损失


    (二)疫情防控期间,建设工程确因需要必须施工的,应加强防护措施,保证人员安全,防止疫情传播,并符合工程所在地政府有关规定,因此而导致工程费用变化,承发包双方应根据合同约定及有关规定,本着实事求是的原则协商解决。针对疫情防护措施、人工工资及材料价格变化等导致工程价款变化,可按以下规定另行签订补充协议。
     
    1、疫情防护费:疫情防控未解除期间,复工需增加的口罩、酒精、消毒水、手套、体温检测器、电动喷雾器等疫情防护物质费用和防护人员费用,由承发包双方按实签证,进入结算,疫情防护费应及时足额支付。
     
    2、人工工资:因疫情影响,bob电竞app工人短缺,工资变化幅度较大,承发包双方应本着实事求是的原则,及时做好bob电竞app工人实名登记和市场工资的调查,疫情防控期间完成的工程量,其人工费可由承发包双方签证确认并按实调整。
     
    3、材料价格:因疫情影响,导致材料价格异常波动,承发包双方应根据实际情况及时签证并按实调整。
     
    (三)疫情防控期间要求复工及疫情防控解除后复工的工程项目,如需赶工,应明确赶工费用的计取。

    三、各市州建设主管部门应积极主动作为,加强疫情防控期间建设工程人工工资、材料价格监控,加强疫情防护措施费用调查,及时调整和发布各类建设工程造价信息。


    湖南省住房和城乡建设厅 

    2020年2月13日



    no.2

    浙江省住建厅文件


    2.png



    省建设厅发布18条政策举措全力防控疫情支持企业发展(节选)


    发布时间:2020-02-14  09:05
     
    2月12日,省建设厅出台18条政策举措,全力支持房地产开发和物业服务企业、bob电竞app业企业、市政公用企业发展,全力保障企业复工复产,加大“三服务”力度,帮助企业渡过难关。

    二、支持bob电竞app业企业
     
    3.支持企业妥善处理工期延误。建设单位和施工企业、工程总承包企业可依法适用不可抗力有关规定,妥善处理因疫情防控产生的工期延误风险,根据实际情况合理顺延工期。
     
    4.减轻bob电竞app业企业资金负担。 对在疫情严重地区新承揽业务的bob电竞app业企业暂不收取农民工工资保证金。 鼓励建设单位与施工企业、工程总承包企业加强互助,合理分担停工损失,协商提高工程款支付比例,加快工程款支付进度。

    5.及时提供工程造价调整依据。 因疫情防控导致人工、材料价格重大变化,相应调整方式在合同中没有约定的,建设单位和施工企业、工程总承包企业可根据实际情况适用情势变更,依据《浙江省建设工程计价依据(2018版)》中“5%以内的人工和 单项材料价格风险由承包方承担,超出部分由发包方承担”的原则合理分担风险疫情防控期间继续施工的项目,可在工程造价中单列疫情防控专项经费,按照每人每天40元的标准计取。建设工程造价管理机构要加大人工、材料价格的采集、测算、调整频率,及时发布市场价格信息和价格预警,为合理确定和调整工程造价提供依据。




    no.3

    郑州市住建局文件


    3.png



    郑州市城乡建设局关于应对新冠肺炎疫情防控期间支持bob电竞app企业复工复产的实施意见


    各县(市、区)、开发区建设行政主管部门,各bob电竞app企业,各有关单位:

      为坚决贯彻中央、省、市关于打赢“新冠肺炎”疫情防控阻击战的决策部署,切实做好疫情防控期间bob电竞app企业复工复产工作,支持企业积极应对疫情影响,推动bob电竞app业平稳健康发展,现提出如下意见。

     一、落实复工复产条件 

      有条件的bob电竞app企业根据工作需要,在自身充分准备必需的防控物资、落实隔离场所、并确保没有来自或者去过疫情重点地区的员工的基础上,可向属地政府提出申请,经属地政府验收并纳入监管后可复工复产。bob电竞app工地在满足《郑州市建设工程开(复)工实施方案》(郑建文〔2020〕20号)中条件要求的基础上,向属地政府提出申请,可进行复工复产。

    二、全力保障工程项目防疫物资

      bob电竞app企业复工复产和bob电竞app工地开复工,必须备齐必要的防疫物资。企业所在地和工程属地政府可根据实际情况,在落实《郑州市人民政府办公厅关于切实做好企业和建设工程有序复工复产组织工作的通知》(郑政明电〔2020〕11号)的基础上,为企业提供部分快速红外体温探测仪、消毒水、口罩等必要防疫物资,帮助企业复工复产。

    三、依法给予社会保险费政策支持

      对受疫情影响,面临暂时性生产经营困难,确实无力足额缴纳社会保险费的中小企业,按规定经批准后,可缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费;缓缴期间,免收滞纳金,职工可按规定依法享受社会保险待遇。缓缴期满后,企业足额补缴缓缴的社会保险费,不影响参保人员个人权益。

    四、合理延长合同工期

      对项目建设中确因受疫情影响或疫情防控工作需要不能按时履行合同的,允许合理延长合同工期,具体延长期限由双方协商后重新确定。

    五、按时足额支付工程款

      各建设单位按照合同约定按时足额支付工程款,不得形成新的拖欠;要严格贯彻落实中央和省关于清理拖欠中小企业民营企业账款工作要求,按照合同约定及时足额支付工程款;条件允许的,经双方协商,可以提前预支工程款。

    六、将防疫成本列入工程造价

      应对“新冠肺炎”疫情期间,各工程项目应加强疫情防控依法治理建设,要将其列入安全生产的重要内容,适用安全管理有关法律法规政策。将“新冠肺炎”疫情明确设定为《建设工程施工合同》和《合同法》中所列明的不可抗力。将防疫期间施工单位在对应承建项目所产生的防疫成本列为工程造价予以全额追加。

    七、充分发挥在线审批监管平台作用

      各单位办理bob电竞app施工许可和资质审批时,要全面推广网上收件、网上审批和网上出件。对按规定确需提交纸质材料原件的,除特殊情况外,由项目单位通过在线平台或电子邮件提供电子材料后先行办理;项目单位应对提供的电子材料的真实性负责,待疫情结束后补交纸质材料原件。

    八、实行市政重点工程项目派驻联络员制度

      实施市政重点工程项目派驻联络员制度,由市城建局抽调精干力量向各市政重点工程项目派驻联络员,协调解决疫情防控、安全生产、劳动用工,设备材料进出场和人员进出场等工作,协助处理现场突发情况。

      本政策自印发之日起施行,有效期暂定3个月(实际期限以疫情防控解除或降级时间为准)。期间,中央、省、市出台相关政策,严格遵照执行。
      
     2020年2月13日


    no.4

    青岛市住建局文件


    4.png



    青岛市住房和城乡建设局文件

    青建管字〔2020〕2号

    关于2020年建设工程新开工及复工有关事项的补充通知

    各区、市建设主管部门,青岛西海岸新区住房和城乡建设局,各有关单位:
          按照山东省住房和城乡建设厅《关于统筹做好疫情防控期间项目开复工工作的通知》(鲁建办字〔2020〕6号)和市委、市政府办公厅《关于组织企业迅速复工复产的紧急通知》要求,为进一步加快建设工程复工复产工作,现将有关事项通知如下。
          一、严格落实安全生产条件
          工程复工前,施工现场严格对照“风险隐患双重预防体系”要求,围绕风险点和管控措施,突出对基坑施工、高大模板、脚手架、起重机械、施工用电、临建设施等重点环节和消防安全的复工前检查,进行全员安全教育培训,做好工地围挡检查维护。
          二、严格落实疫情防控要求
     工程复工前,严格做好拟返青人员排查管理,编制疫情防控方案,落实隔离区域、配套设施和管理措施,备齐疫情防控物资,做好卫生清理和消毒等工作,落实工程复工后的管理方案和措施。
          1.对省外返青人员必须自入青当日起按照疫情防控要求进行隔离观察,对省内返青人员达到疫情防控要求的可不进行隔离观察。
          2.严格食堂管理。工程施工现场有食堂的,实行分餐式错峰分散就餐;工程施工现场无食堂的,可选择从取得卫生许可证且符合防疫要求的餐饮单位订餐。
          3.各建设工程结合实际情况,可在施工现场内划定独立区域作为隔离观察区。项目返青第一批省外人员,可在此区域内隔离观察;第二批及以后批次省外返青人员应尽量安排在施工现场外进行隔离观察。隔离观察期间,施工单位应向工程所在地街道办事处报告疫情防控有关情况。
          4.建设工程施工现场疫情防控物资筹备、施工现场bob电竞app材料进场存在困难的,可向青岛市住房和城乡建设局申请协调解决。
          5.省外入青施工人员如需开具bob电竞app务工证明,可由施工单位向青岛市住房和城乡建设局申请开具。
          6.由于疫情防控措施落实产生的实际费用可列入工程造价成本。
          工作要求
          各建设工程要将编制的疫情防控方案和复工安全生产方案提交工程所在地建设主管部门审批,审批通过后,通知拟返青人员返青;返青后要严格落实疫情防控方案,做好疫情防控工作;复工后,确保疫情防范到位,有效遏制安全生产事故。
          各区市建设主管部门要强化日常监督指导,主动靠前,积极协助企业解决困难,督促各项目严格落实企业疫情防控和安全生产主体责任,将疫情防控措施和安全防范措施落实落细,在抓好疫情防控的同时,全力支持和组织推动bob电竞app工程开工、复工工作。
    青岛市住房和城乡建设局
    2020年2月11日


    no.5

    江苏省住建厅文件



    省住房城乡建设厅

    关于新冠肺炎疫情影响下房屋bob电竞app与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见


    苏建价〔2020〕20号


    各设区市住房城乡建设局(建委):

    为积极有序推进房屋bob电竞app与市政基础设施工程复工,进一步稳定bob电竞app市场秩序,及时化解工程结算纠纷,维护工程发承包双方的合法权益,根据有关法律、法规规定,按照发承包双方合理分担风险的原则,现就新冠肺炎疫情影响下的房屋bob电竞app与市政基础设施工程履约及工程价款调整提出如下指导意见,请各设区市结合本地具体情况贯彻实施。

    一、因新冠肺炎疫情防控造成的损失和费用增加,适用合同不可抗力相关条款规定。合同没有约定或约定不明的,可以以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第9.10条不可抗力的相关规定为依据,并执行以下具体原则:

    1. 因新冠肺炎疫情防控造成工程延期复工或停工的,应合理顺延工期。
    2. 受新冠肺炎疫情防控影响,工程延期复工或停工期间,承包人在施工场地的施工机械设备损坏及机械停滞台班、周转材料和临时设施摊销费用增加等停工损失由承包人承担;留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担。
    3. 受新冠肺炎疫情防控影响,工程延期复工或停工所发生的工程清理、修复费用增加,由发包人承担。
    4. 受新冠肺炎疫情防控影响,造成工期延误,工程复工后发包人确因特殊原因需要赶工的,必须确保工程质量和安全。赶工天数超出剩余工期10%的必须编制专项施工方案,明确相关人员、经费、机械和安全等保障措施,并经专家论证后方可实施,严禁盲目赶工期、抢进度。相应的赶工费用由发包人承担。

    二、在我省自2020年1月24日24时启动突发公共卫生事件一级响应至疫情防控允许bob电竞app施工企业复工前施工的应急建设项目,期间完成的工程量,结算人工工日单价可参照法定节假日加班费规定计取。施工合同中对新冠肺炎疫情防控期间人工费用计算有明确约定的按合同约定执行。

    三、工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控的费用支出,包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资,由承包人向发包人提供疫情防控方案,经发包人签证认价后,作为总价措施项目费由发包人承担。

    四、对受新冠肺炎疫情影响,可能发生的人工、材料设备、机械价格的波动,发承包双方应按照合同约定的价款调整的相关条款执行。合同没有约定或约定不明的,由发承包双方根据工程实际情况签订补充协议,合理确定价格调整办法。

    五、工程发承包双方在招投标和施工合同签订过程中,应增强风险防范意识,充分考虑人工、材料设备、机械费用等可能的价格波动因素,签订合理的价格风险控制条款,明确风险分担原则,切实保障建设工程的顺利实施。

    六、本意见自发布之日起施行。已完成竣工结算的工程,不适用本意见。
     
                              江苏省住房和城乡建设厅
    2020年2月14日


    no.6

    厦门市住建局文件


    厦门市建设局
    关于新型冠状病毒肺炎疫情引起的建设工程计价问题若干指导意见

    文号:厦bob电竞app【2020】7号 发布日期:[2020-02-1420:00]
     
    各有关单位:
     
    为全面落实市委市政府决策部署,加快推进建设项目有序开复工,保障建设项目各方合法权益,促进我市bob电竞app市场健康发展,现就我市因新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)引起的建设工程计价问题提出以下指导意见,请遵照执行:
     
    一、疫情防控期间招标、开工以及在建的建设项目,达到项目主管部门要求的疫情管控开复工条件的,安全文明施工费率可上浮20%。招标时按疫情防控要求调整计取了相应的安全文明施工费,但开工时疫情已结束未实际发生疫情防控措施投入的,结算时应扣减上调的安全文明施工费用。
     
    二、疫情防控期间招标、开工及在建的建设项目,其人工费执行《厦门市建设局关于发布厦门市建设工程人工费动态指数的通知》(厦bob电竞app【2020】5号)。招标公告在厦bob电竞app【2020】5号文件实施前发布的,人工费按招标文件合同条款执行,疫情期间(2月11日至疫情结束)完成的工程量,其人工费应执行厦bob电竞app【2020】5号文,并随工程进度款同期调整、支付。
     
    三、本通知发布之日起,新招标、新签订施工合同的项目,主要bob电竞app材料价格调整办法执行《厦门市建设局关于贯彻执行省住建厅印发的房屋bob电竞app和市政基础设施工程施工招投标规范性文件及标准招标文件的通知》(厦bob电竞app【2017】91号)的,应将地材砂、石、砌体用砖及砌块纳入材料价差调整范围,价格变化幅度在10%以内的不作调整,价格变化幅度超出10%的,超出部分给予调整
     
    四、因疫情造成建设工程工期延误的,建议按施工合同约定的不可抗力情况处理,建设工期应予以顺延,但正常春节假期通常已考虑在合同约定工期内,一般不可顺延。因疫情造成延误工期不顺延的,由此产生的赶工措施费用应另行计算。
     
    五、因疫情导致建设项目停工的,停工期间承包人损失的费用,应由发包人和承包人本着风险共担的原则合理分担。停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用以及承包人按照发包人要求清理和修复工程的费用由发包人承担。
     
    六、本通知自发布之日起执行,合同另有约定的,按原合同约定执行。如原合同未约定材料价格调整办法或原材料价格调整办法及其他计价相关条款约定不明的工程,发承包双方应根据工程实际情况,参照上述指导意见,签订补充协议,合理确定合同价款调整办法。
     
                                 厦门市建设局 
                                2020年2月14日


    no.7

    北京住建委文件


    关于加强疫情防控做好建设工程复工协调调度的工作方案(2020年2月9日,节选)


    (三)bob电竞app材料供应工作协调机制
     
    1、工作内容:协调本市生产企业和河北省、天津市相关主管部门,促成建材生产企业和基地尽快恢复生产供应;协调已开工重点工程项目,为需要解决应急通行证的企业做好服务;建立即时响应机制,利用“bob电竞app节能与建材管理服务平台”加强建设工程材料供需信息监测,重点监控建材价格波动情况,发现有恶意涨价行为及时查处。
     
    2、责任单位:市住房城乡建设委、市交通委、市国资委、市经信局、市市场监管局、各区政府。
     
    (六)工程造价调整工作协调机制
     
    1、工作内容:协调和指导施工现场疫情防控、复工工程劳动力组织和保障等措施费用的核算和支付;跟踪、协调和指导市场材料和人工等生产要素价格波动的价差调整协调和指导工程投资概算的优化调整和资金落实工作;协调指导不可抗力和情势变更的定性和适用工作。
     
    2、责任单位:市住房城乡建设委、市发展改革委、各区政府。




    no.8

    浙江高院民一庭(节选)


    2020年2月10日浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于印发《关于规范涉新冠肺炎疫情相关民事法律纠纷的实施意见( 试行)》明确依法妥善审理有关合同纠纷案件:


    1、疫情期间合同可以履行的,鼓励合同继续履行,当事人主张解除合同的,一般不予支持。一方可以履行而拒绝履行的,另一方可依照《中华人民共和国合同法》相关规定,要求其承担相应违约责任。
     
    2、由于疫情原因,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》等规定对相关情形进行认定。
     
    3、确因政府及有关部门为防控疫情而采取行政措施导致合同不能履行,或者由于疫情的影响致使合同当事人根本不能履行而引起的纠纷,当事人主张减轻或者免除自身的法律责任的,应当依法按照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条和第一百一十八条的规定妥善处理。
     
    4、当事人以不可抗力为由主张部分或者全部免除责任的,仍应提供证据证明其已尽到通知义务,以减轻可能给对方造成的损失。当事人违约后,对方没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。
     
    5、确因执行疫情防控需要,造成工程项目停工的,一般可以顺延工期。疫情防控期间订立合同,且防控未发生实质性变化,当事人以疫情防控为由主张顺延工期,一般不予支持。
     
    6、对于因劳动者返程迟延等与本次疫情相关原因导致工期延误的,承包人应及时按照合同约定向发包人提出工期顺延申请。双方对是否属于工期顺延存在争议的,人民法院依据签证资料等证据,依法确定是否免除延误责任。


    no.9

    三明市住建局



    关于应对疫情防控特殊时期支持服务企业平稳发展措施的通知


    一、减轻企业负担 

    2.降低企业成本。bob电竞app企业在工程项目开复工后,应对疫情防控采取完善工地封闭式管理、完善人员防控、卫生消毒防控、日常监测排查等措施,产生的额外费用按实计算,列入工程项目措施费计算工程造价。 


    3.鼓励免除投标担保。鼓励招标人对简单小额项目(施工单项合同估算价在400万元以下;重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元以下;勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元以下)不要求提供投标担保,对中小企业免除投标担保。 

    二、加快推进项目实施 
    5.调整施工图审查方式。在疫情防控期间,取消防疫应急项目施工图审查,落实设计人员终身负责制。项目负责人对工程质量承担全面责任,勘察、设计单位项目负责人应当对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。项目开工后,住建部门主动介入,提供工程质量安全、消防设计审查等指导和服务,对施工图实行100%抽查(闽建〔2019〕1号文调整优化审查范围的项目除外),抽查结果纳入设计单位和设计人员资质、资格及信用管理。   
    6.压缩招标时限。对于疫情防控急需的应急医疗设施、隔离设施及相关生产用房等建设项目,可以不进行招标,由业主采用非招标方式采购,或者在招标时参照教育补短板项目酌情缩短有关时限要求。 
    7.实行告知承诺制。对于防疫应急项目,建设单位承诺在3个月内补齐材料,先行予以颁发《施工许可证》

    来源:湖南省住建厅、浙江省住建厅、郑州建设局、青岛住建局等

    解读、整理:地产研学社、bob电竞app施工资料(侵删)


  • 收藏0

  • 打赏0

  • 分享至:

    评论 文明留言,专业沟通

    请先 登录,再评论!

    全部评论
  • yj蓝天
    yj蓝天 2020年02月18日 06:13:18 2楼

    汇总的资料很好,具有实用价值,谢谢!

    回复 1 举报 点赞
  • 加倍努力
    加倍努力 2020年02月18日 11:32:10 3楼

    支持!赞成!

    回复 举报 点赞
  • 水木博宇
    水木博宇 2020年02月18日 17:02:54 4楼

    为什么疫情期间的成本要分摊到建设单位?这是不可抗力的灾害呀!

    回复 举报 点赞
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2020年02月19日 10:19:20 5楼

    开工的节奏来了哇。。。。

    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2020年02月25日 08:49:10 6楼

    顺延工期计算从当地省市政府启动重大突发公共卫生事件一级响应)至解除之日止

    回复 举报 点赞
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2020年02月28日 13:17:39 7楼

    汇总的资料很好,具有实用价值,谢谢!

    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2020年03月10日 08:33:08 8楼

    顺延工期计算从当地省市政府启动重大突发公共卫生事件

    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2020年03月25日 08:40:33 9楼

    顺延工期计算从当地省市政府启动重大突发公共卫生事件一级响应)至解除之日止;   二、关于防疫成本计算:

    回复 举报 点赞
  • 武春
    武春 2020年03月28日 11:26:14 10楼

    汇总的资料很好,具有实用价值,谢谢!

    回复 举报 点赞
  • 清风疏竹
    清风疏竹 2020年03月29日 10:43:37 11楼

    资料很全面,出台政策也很及时,学习了,谢谢楼主分享

    回复 举报 点赞
  • 相关推荐
  • 加载更多资料
    TA的关注
    相关标签
    上传
    上传
    请选择删除原因
    反馈
    意见反馈 加群沟通